关于工程款结算是否必须要竣工图,是否有法律规定

2021-03-05 11:10:42 字数 1185 阅读 5359

1楼:小雨手机用户

工程竣工需要竣工图和竣工资料。工程竣工了或者你退出不干了才是结算。所以没有竣工图当然不能结算。还有就是有些结算方式是按竣工图结算的,就是按竣工图纸的工程量结算。

有这一方面目的,但是最主要的目的是为了保存资料,以后如果改建、扩建以及维修时均可查阅原始竣工图。

竣工决算也未必必须竣工图,因为如果依据合同、设计图纸、设计变更以及有关签证完全可以做出竣工结算,而且竣工图正常只可能包括设计图纸和设计变更,并不是竣工决算必须的唯一资料。

2楼:李建成律师

要根据合同约定判断。法律依据参考如下

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

第二条建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。

第三条建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:

(一)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;

(二)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。

因建设工程不合格造成的损失,发包人有过错的,也应承担相应的民事责任。

第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:

(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;

(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;

(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

第十五条建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。

第二十条当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,应予支持。

3楼:匿名用户

没有竣工你怎么决算?

工程量增加,工期延长,只要不是施工方造成的就应该给与计量。

这个要看总监理工程师当时有没有签认。或者建设方有没有同意。

复杂得很,单单这样说,很难有结果。

4楼:天上的老鼠

合同没有提?

那就是扯皮的事了~

5楼:匿名用户

肯定是要竣工图的了。

园林绿化工程项目竣工的归档是否有相关规范

1楼 匿名用户 各省没有固定的较详细的参照标准,都是参照当地的档案管理通用细则进行管理。 绿化园林竣工资料归档目录 2楼 百度文库精选 内容来自用户 ert200012 园林绿化工程 竣工资料归档目录 工程名称 共页第页 序号 标 题 名 称 号 页码 备注 第一分册 合同文件类 1 监理合同 2 ...